家庭裝修合同15篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同的類型越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編收集整理的家庭裝修合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
家庭裝修合同1
發(fā)包人(甲方):________________________
電話:____________
承包人(乙方):________________________
電話:____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1. 工程名稱:家庭房屋室內(nèi)裝修。
2、工程地點:永州市零陵區(qū)糧運車隊歐亞別墅第一單元五樓 。
3、承包范圍:參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________ 種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
。3)承包人包工、發(fā)包人包料。
。ǜ郊唇(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。)
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供:
。1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
。2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)五仟元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前_10日_內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的.家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第五條 關于工期
1. 工程期限天,開工日期20xx 年8月10日,竣工日期 20xx年 1月20 日。
2. 因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3. 因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
。1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰(zhàn)爭、暴B亂等不可抗力的;
。2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機構和隔壁鄰居的無理行為;
(4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
。5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關于材料供應和保管
1. 任何一方負責提供的材料和設備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對方當事人驗收簽字確認。
2. 對一方提供的任何材料和設備,如不符質量要求或規(guī)格有差異的,對方有權要求更換,提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分,有提供方承擔。
3. 材料和設備進場后,統(tǒng)一由乙方負責保管和使用,如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應當由乙方負責,施工過程中的正常消耗除外。
第七條 關于質量和驗收
1. 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb 50327-20xx)為質量評定驗收標準。
2. 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù);甲方不按時參加驗收的,工期應予順延。
3. 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
4. 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應當自接到驗收通知后 天內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
5. 驗收時,工程項目合格率達到95%時(以上程價款比例為準),其他不合格項目(不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方
對此應予以確認。
6. 乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
7. 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8. 工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第八條 關于工程價款及結算
1. 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款:
。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
第一次支付五萬元;
第二次壹拾萬元;
第三次支付壹拾叁萬元;
第四次工程驗收后 天 工程總造價的5%,約貳萬元。
。2)其他支付方式:______________________ 。
2. 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算:
。1)固定價格,本工程總價款為三十萬元;
。2)單價不變,按實際數(shù)量加損耗率計算,但是總價不得超過一萬元。
a. 乳膠漆和油漆類為:墻面面積(減門不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;
b. 瓷磚面積為:實際面積+6%×實際面積;
c. 實木地板面積為:實際面積+6%×實際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;
d. 木工衣柜類面積為:實際面積(平方米取整數(shù)值,小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算,超出0.5平方米的按1平方米計算);
e. 其他按項項目按項計算;
f. 其他按平方米計算的項目為:實際面積+6%×實際面積;
g. 估價項目測量后再具體報價;
h. 經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買,經(jīng)甲方同意可以調整。
3. 特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
。2)施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責。
(3)合同附件預算表中沒有列明稅費,稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納;已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責繳交。
(4)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4. 乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目,另行簽署合同。其中涉及款項,甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%,則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5. 工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后 天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1. 施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2. 因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付_一千元的違約金。
3. 因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
家庭裝修合同2
甲方(發(fā)包人):
電話:
乙方(承包人):
電話:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
第一條工程概況
1.工程名稱:_9-1501張宅裝修______。
2、工程地點:_安寧豐寶佳苑________。
3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、包料的承包方式
第二條甲方工作
1、開工前5天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進場做好準備工作。
2、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
3、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第三條乙方工作
1.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
2.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
4.對于施工過程中的有關事項(如材料的.進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
6.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期
1.工程期限____________天,開工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
(1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;
(3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;
(4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第五條關于質量和驗收
1.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
2.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
3.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
4.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
第六條關于工程價款及結算
1.合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
支付次數(shù)_________支付階段或時間_______支付金額
第一次______________________支付____________元;
第二次_________工程驗收后三天,支付余下工程全款約____________元。
2.雙方同意工程的結算方法為固定價格,本工程總價款為____________元進行結算:
3.特別費用的約定:
(1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
(2)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第七條責任與罰則
1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
3.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
4.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
5.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
6.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第八條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
第九條組成本合同的文件包括:
1.本合同條款及合同附表;。
2.施工圖紙及做法說明;
第十條附則
1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):____________
__________年____月____日___________年____月___日
家庭裝修合同3
甲方: (以下簡稱“業(yè)主”)
乙方: (以下簡稱“監(jiān)理人”)
經(jīng)過雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、監(jiān)理概況
1、業(yè)主委托監(jiān)理人的家裝工程(以下簡稱“本工程”)概況如下:
、 工程名稱:
② 監(jiān)理范圍:
a、預算審核(按甲方提供的裝飾公司報價單審核,費用按審核減少部分的20%收取);
b、協(xié)助簽署裝飾合同及專用補充協(xié)議;
c、清水房驗收;
d、復驗;
e、其余每個工種____次(水電、泥水、木作、漆作);
f、裝飾工程竣工驗收。估算監(jiān)理金額大寫________。如工程延期則追加部分監(jiān)理費待工程結束后進行結算。
③總投資: 監(jiān)理范圍內(nèi)預計總額 元以工程竣工結算為準
2、下列文件均為本合同的組成部分:
① 市裝飾裝修工程施工合同。
、 在實施過程中共同簽署的補充與修改文件。
3、監(jiān)理人同意,按照本合同的規(guī)定條件范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務。
4、業(yè)主同意按照本合同注明的期限、方式、幣種向監(jiān)理人支付酬金。
二、監(jiān)理取費
1、參照物價局、城鄉(xiāng)建設委員會文件。結合當前家庭裝飾裝修的具體情況執(zhí)行監(jiān)理取費。
2、家裝監(jiān)理取費標準按家裝工程的總造價計:
a、 6萬元以下工程收取監(jiān)理費計___元。
b、 6萬元以上的按____%計__元。
3、監(jiān)理人收費最終結算以家裝總造價為準。簽訂監(jiān)理合同時支付監(jiān)理費的30%計___元,監(jiān)理人進場時支付監(jiān)理費的'50%計___元,工程完工驗收時支付20%計___元。
三、監(jiān)理人責任義務
1、監(jiān)理人對業(yè)主家裝工程實行監(jiān)理,完成本合同中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的項目。
2、監(jiān)理人在履行本合同時,應運用合理的技能,認真勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同規(guī)定的目標,公正地維護業(yè)主的合法權益。
3、監(jiān)理人隨時聽取業(yè)主對裝修設計的修改意見,了解業(yè)主的裝修意圖,協(xié)助業(yè)主與裝飾公司或裝修隊進行工程洽商。
4、在監(jiān)理過程中,監(jiān)理人的責任期即合同有效期。
5、監(jiān)理人發(fā)出的停工令和復工令應事先向業(yè)主報告。如在緊急情況下不能事先報告時,則應在24小時內(nèi)向業(yè)主作出書面報告。
四、業(yè)主的責任義務
1、業(yè)主應當負責房屋裝飾裝修的所有外部關系協(xié)調,包括裝飾時“居室內(nèi)需改動、拆除”
的部分,必須向小區(qū)物業(yè)管理或房管部門申報,取得有關部門的同意。
2、業(yè)主應當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理人提供與工程有關的相關資料(業(yè)主與承包 方鑒定的合同(副本)以及訂貨合同等)。
3、業(yè)主應當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理人書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定。逾期應視為業(yè)主的同意。
4、業(yè)主應當履行監(jiān)理合同約定的義務,如有違反則應當承擔違約責任,賠償給監(jiān)理人造成的經(jīng)濟損失。
五、雙方違約責任
1、在施工過程中如因監(jiān)理人使工程出現(xiàn)重大質量問題時,應當向業(yè)主按工程分項進行賠償。累計賠償額不超過監(jiān)理酬金總額(扣除稅金)。觸及法律的,還應當承擔相應的法律責任。
2、監(jiān)理人對業(yè)主或第三方違反合同規(guī)定的質量要求和完工(交圖、交貨)時限,不承擔責任。
3、在施工過程中,如因業(yè)主原因(供貨延誤、變更、外出)需推遲施工進度,延誤工期超過合同規(guī)定的竣工期限時,延長期限
天內(nèi)不加收監(jiān)理費,天以上的每天按監(jiān)理收費總額的 %進行支付。
4、在工程竣工驗收合格后,業(yè)主不得以任何原因拒付監(jiān)理費。如有發(fā)生視為業(yè)主違約,監(jiān)理人有權追究其違約責任。
5、因不可抗力導致監(jiān)理工作不能進行時,雙方互部承擔責任。
6、
當事人一方要求變更或解除合同時,應當天前通知對方,因變更或解除合同使一方遭受經(jīng)濟損失的,除依法可以免除責任外,應由責任方負責賠償。變更或解除合同的通知或協(xié)議應當采取書面形式,協(xié)議未達成之前,原合同仍然有效。
六、補充協(xié)議:
未盡事宜雙方協(xié)商解決。
本合同的監(jiān)理業(yè)務,自______年____月_____日開始實施,至施工合同規(guī)定的竣工日期止。
甲方:
乙方:
年 月 日
家庭裝修合同4
注意一:合同中的幾個關鍵項
對北京市通用的家裝合同,作者認為有下面幾個條款在填寫時需要特別注意:
第一,合同甲乙雙方合同當事人的聯(lián)系方式,一定要填寫清楚。
有的家裝合同,在委托代理人、工程設計人以及施工隊負責人的聯(lián)系方式上都僅填寫公司的電話,這是不夠的,一旦工程發(fā)生問題時,找對方公司能夠管事兒的人就成為大問題。
第二,“合同第九條———質量標準”,大家都認為工程質量越高越理想,但是俗話說“一分錢一分貨”,所以如果希望過低的報價選用過高的質量標準是不現(xiàn)實的,因此,北京市的“家庭裝飾工程質量驗收標準”就足以滿足我們大多數(shù)消費者的要求了。
第三,關于分階段驗收的問題,由于家庭裝修的特殊性,我們隨著工程的進行對工程進行驗收是十分必要的。
大多數(shù)家裝合同把驗收階段分為———隱蔽工程驗收、飾面工程驗收、工程竣工驗收。階段劃分是正確的,各階段具體到工程上應該有一個明確的解釋,并且需要有一個時間表。
第四,關于家庭裝修付款方式中與支付二期工程款有關的一個概念“工程進度過半”。這個概念解釋起來五花八門,有的說指工期過半,有的解釋為“木工收口”,等等,從行業(yè)角度也難以解釋,所以合同雙方填寫內(nèi)容應是一個雙方都接受的概念。
第五,關于違約責任。家庭裝修過程中甲方的違約一般是指延誤工程款的.支付,乙方的違約責任是指工程因乙方責任造成的延期。根據(jù)筆者的經(jīng)驗,這個違約責任的賠償金額比例不宜過高,一般不超過3‰,如果過高,出現(xiàn)問題,也不一定能夠解決。
第六,由于每個家庭的裝修千差萬別,消費者希望僅憑上述內(nèi)容就可以進入保險箱是不現(xiàn)實的。所以,本合同還有一項條款“其他約定條款”,就是說,如果合同雙方還有某些合同條款需要加在合同里,也可以有補充條款。第七,關于本合同的一系列表格,所反映的正是目前家庭裝修當中存在的隱患,所以填寫時應該把項目、數(shù)量、位置等搞清楚,如果合同當中不能充分地把應該說明的內(nèi)容反映出來,可以用補充的表格進行詳細說明。第八,需要強調一點,家庭裝修時甲乙雙方都有可能采購材料,但是什么時候采購運輸?shù)焦さ匦枰鶕?jù)工程進度安排,采購的材料是否能夠得到另一方的認可需要有一個驗收手續(xù)以及另一方安排好的驗收人員,所以,合同中還應該明確材料供應時間以及驗收人。
注意二:家裝市場是否對合同進行認證
現(xiàn)在,消費者在家裝市場里與裝飾公司簽訂家裝合同有一個保障:就是市場的管理部門會對工程進行過程監(jiān)督,但是有一個前提,家裝合同必須經(jīng)過市場相關部門的認證。為什么要進行合同認證?
原因有三:
第一、市場專業(yè)人員對合同內(nèi)容進行審查,審查合同是否有不利于合同任何一方的內(nèi)容;
二、市場管理部門要對合同建檔,進行合同管理;
第三、對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督;第四、出現(xiàn)問題,市場管理部門出面協(xié)調解決。
而一些公司為逃避市場的監(jiān)督檢查,就會使用某些手段引誘消費者不在市場進行合同認證;消費者信以為真,也就同意場外簽訂家裝合同。可是一旦出現(xiàn)問題,市場就很難出面協(xié)調解決。
注意三:裝飾公司簽合同的人員是否被授權
消費者常去的家裝市場里的裝飾公司有兩種情況,一種是比較大型的裝飾公司在這個市場里設立的分支機構,另一種就是一些把總部設在家裝市場里的小型公司。消費者如果與前一種公司簽訂家裝工程協(xié)議,就必須檢查與自己簽訂合同的人是否得到裝飾公司法人的授權;第二類公司,如果是法人親自簽合同,基本不會發(fā)生法律方面的問題,如果是委托其他人簽協(xié)議還應該檢查該人是否得到法人授權。
家庭裝修合同5
發(fā)包方(簡稱甲方):________________
承包方(簡稱乙方):________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點:________________________________。
2、裝飾施工內(nèi)容:詳見清單。
3、承包方式:包工包料。
4、工期:自:________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,工期________天。逾期竣工的按照________元人民幣每天賠償。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥________元,大寫________________________(人民幣)。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
。1)第一次付款,對預算設計認可,簽訂合同后,在進場開工10內(nèi)支付工程合同價的30%。
(2)第二次付款,施工中途完成工程量的`50%,支付工程合同價60%
(3)第三次付款,驗收合格后支付工程合同價的90%。
。4)第四次付款,在驗收合格一個月之內(nèi)支付合同價的100%。
。3)工程質量保修期________年。保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應與裝修過程的約定
1、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如乙方提供的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,由此造成工程損失的,責任由乙方承擔。
2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
3、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
4、乙方應按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
5、工程質量保修期________年,保修期從竣工驗收合格之日起算。
四、違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
五、工程驗收
1。工程質量驗收,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收,雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2。乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
六、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
八、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
________年____月____日
________年____月____日
家庭裝修合同6
甲方:
乙方:
本按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合工程具體情況,雙方協(xié)商一致,達成以下協(xié)議:
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:工程建筑面積約2,裝修項目以工程預算書所列項目為準。
4、承包方式:包工包料工程。
5、工期:從日,共計天。
6、工程質量:以國家驗收規(guī)范為準。
第二條甲方工作
1、開工前天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙,并就圖紙改動向乙方現(xiàn)場交底。向乙方提供施工所需的水、電、氣等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉的各種申請、批件等手續(xù)。
2、指派為甲方工程代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
3、如確實需拆除原建筑結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第三條乙方工作
1、參加由甲方或乙方設計部組織的施工圖紙現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派保量、按期完成施工任務,解決乙方負責的各項事宜。
3、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑結構及各種管線設備。
4、工程竣工未移交甲方前,負責對現(xiàn)場一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定
1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取措施的費用。
2、因甲方未按約定完成工作,影響工期工期順延。
3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周累計計算)工期相應順延。
第五條關于工程質量及驗收約定
1、本工程以施工圖紙、設計變更和驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。由乙方通知甲方參加驗收,甲方接通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方將自行驗收,甲方應予承認。
3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5、工程竣工后,乙方向甲方提交竣工驗收申請,雙方斟訂時間驗收(不超過申請?zhí)峤蝗諆?nèi)),到期未提出異議,示為同意。
第六條關于工程價款及結算約定
1、工程價格以家裝工程報價單之雙方確認暫定價作為付款依據(jù),即(萬元)。
2、工程完工后將以工程預算書所列項目及施工變更記錄作為項目依據(jù),以甲乙雙方確認的工程量作為數(shù)量依據(jù),以甲乙雙方認可的材料價格作為計價依據(jù)編制工程決算書。
3、工程決算書之工程造價將作為尾款的付款依據(jù)。
5、本工程保修期為個月。
6、工程驗收通過以后日內(nèi)結清尾款。
第七條合同變更、解除及違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的'損失。損失補償按總造價的0.5%/天計算,若單方面違約,由違約方支付20%的違約金予對方。
2、由于乙方因施工質量給甲方造成重大損失的,由乙方負責該部分損失的賠償,賠償金由雙方另行協(xié)商。
3、在執(zhí)行本合同時,如遇內(nèi)容增加,雙方將簽定補充合同作為原合同附件。
4、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第八條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
第九條其它約定
第十條附則
1、工程竣工后,乙方將留下售后跟蹤服務單以備甲方及時回執(zhí),乙方在竣工驗收后年內(nèi)免費保修。
2、本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。
3、本合同在工程尾款支付完畢后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭裝修合同7
發(fā)包方(簡稱甲方):_________________________承包方(簡稱乙方):_________________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行住房裝修,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況
1、裝飾施工地點:
2、住房結構:_________房_________型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
3、裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。
4、承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:
(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付________元訂金,第二次付款時扣除
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價________%,合計_________元
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價________%,合計_________元
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價________%,合計_________元
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的`,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執(zhí)行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,雙方同意后,方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
五、有關安全生產(chǎn)和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
六、其它事項
1、甲方應在開工前,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙,并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工,保質保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除
合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽章):________________________乙方(簽章):________________________
電話:______________________________電話:______________________________
簽訂日期:__________________________簽訂日期:__________________________
家庭裝修合同8
簽訂裝修合同是日常生活中一項重要的法律活動,合同條款是否完善直接關系到發(fā)包方的切身利益。為了盡可能保護發(fā)包方在裝修合同中的合法、合理利益,對于相關條款應明確約定,所以在簽訂合同時,一定要謹慎。
一、裝修合同之承包方資格審查
作為發(fā)包方,為預防欺詐,應了解承包方主要的情況:
1、確認承包方的主體資格是否真實與合法,是否是經(jīng)過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人,是否具有從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。
2、確認簽約人的資格,若是委托代理人是否具有授權委托書。
3、了解承包方的經(jīng)營范圍、社會信譽等以確定其履約能力,必要時可以去參觀發(fā)包方正在施工的裝修現(xiàn)場。
二、裝修合同之材料
在合同中關于材料應進行詳細的約定,如可約定由承包人提供的`材料、設備,承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
承包方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明,同時必須符合國家環(huán)保標準。若承包方提供的材料和設備不符合標準,應當立即更換和重做。
三、裝修合同之工期
在合同中,應對工期進行明確的約定,承包方應按期完成工程。如果因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期應當順延。但如因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延。
四、裝修合同之質量
裝修合同中,作為承包方,應注意對承包事項的基本信息進行準確、詳細約定,應嚴格按照設計圖紙和質量標準施工。
1、對于產(chǎn)品質量標準應進行明確約定,按國家制定的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準,以避免產(chǎn)品質量標準方面發(fā)生爭議。
2、承包方應嚴格按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工,按照發(fā)包方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程,確保質量。
五、裝修合同之檢驗
為保障發(fā)包方的合理利益,應在合同中明確約定,對隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
裝修合同應約定,工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方在合理時間內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如果發(fā)包方不能在規(guī)定時間內(nèi)組織驗收,及時通知承包方另行安排時間驗收。若發(fā)包方在驗收時發(fā)現(xiàn)不符合質量標準的,可要求承包方賠償或返工。
六、裝修合同之保修期
為了保障發(fā)包方的利益,雙方應在合同中明確約定保修期,保修期在驗收合格后起算,雙方可在驗收合格后填寫工程保修單。
七、裝修合同之價款
為了避免風險,應特別注意在裝修合同中對價款支付時間、方式、違約責任等進行明確約定。
1、明確約定款項的支付方式,如以現(xiàn)金、匯票或是支票,分期支付制。
2、明確約定款項支付時間,開工前發(fā)包方支付相當于總價款20%的工程款;完成50%的工程量后,支付相當于總價款30%的工程款;竣工驗收后,支付總價款50%的工程款。
因此,訂立合同時,建議發(fā)包方根據(jù)實際情況對工程概況、違約責任、管轄地等約定清楚,以降低合同履行風險和保證合同順利履行,并盡可能保障自身的合法、合理利益。
上海家庭裝修合同范本(1)
委托方(甲方)
承接方(乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程地點____區(qū)____街____單元____室
二、形式結構____層式____室____廳____廚____衛(wèi)
三、工程項目
、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設瓷磚,要求平整。
、未盡細節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,上海裝修公司排名乙方負施工。
五、質量標準施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質量問題,乙方負無償返工維修。
六、工程造價材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式為確保工程質量,暫扣元押金,年月__日至年月日內(nèi)無何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內(nèi)付清乙方人工費,
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字(蓋章)
聯(lián)系電話
乙方簽字(蓋章)
聯(lián)系電話
日期:
家庭裝修合同9
委托方(甲方):___________
承接方(乙方):___________
根據(jù)國家有關法律規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行工程施工。為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.施工內(nèi)容:
3.工程開工日期:
工程竣工日期:
工程總天數(shù):
第二條:工程價款
甲方委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工,工程總價款:(金額大寫)元。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,按照甲方提供的廠家標準驗收。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用
應另簽訂補充合同。
4.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼
標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,
不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如
已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件
。ㄋ模都追教峁┭b潢材料清單》的內(nèi)容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金的%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及
發(fā)放裝潢工程保修卡。甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款5%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期
視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方
(1)、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲
方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
(2)、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的.障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
(3)、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1)、指派(姓名)____________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同
要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(2)、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
(3)、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
(4)、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額____ %作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)
商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合
同約定向—仲裁委員會申請仲裁;人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,
應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一
方要以書面形式提出,應按合同總價款的%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同
意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式貳份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
甲方:(簽章)_________乙方:(簽章)_________
_________年_________月_________日
家庭裝修合同10
委托方(甲方):__________________________________________________
承接方(乙方):__________________________________________________
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:____________________________________________________
2.居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)
1、_____室,計__________平方米;
2、______廳,計__________平方米;
3、______廚房,計__________平方米;
4、______衛(wèi)生間,計__________平方米;
5、______陽臺,計__________平方米;
6、_______過道,計_______平方米;
7、其他(注明部位)__________,計_______平方米;
總計:施工面積___________平方米;
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:_____________________________________________________
5.工程開工日期:_______年_______月________日
6.工程竣工日期:__________年_________月_________日
工程總天數(shù):_____________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款_______元;
2、人工費_________元;
3、設計費________元;
4、施工清運費_________元;
5、搬卸費________元;
6、管理費__________元;
7、稅金(3.41%)___________元;
8、其他費用(注明內(nèi)容)_____________元;
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監(jiān)督部門:市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付________%工程材料款和施工工費的`________%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
2.付款百分比
按付款方式表進行:________________________________
3.付款要求
付款時間:________________________________________
付款百分比:______________________________________
金額:____________________________________________
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程結算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
4.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
5.甲方未按合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的______%支付給乙方。
6.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲______日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1.甲方
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
1.應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2.指派(姓名)為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3.負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4.嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約處。
5.在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為______個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向__________________仲裁委員會申請仲裁;__________________人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式______份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)______份。
甲方(簽章):_________________________乙方(簽章):_________________________
住所地址:_____________________________企業(yè)地址:______________________________
郵政編碼:_____________________________郵政編碼:______________________________
家庭裝修合同11
業(yè)主(以下簡稱甲方):
聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同
一、 工程概況
工程地址:
房屋概況: 室 廳 衛(wèi) 陽臺 廚
二、 價格
清包工費:
元,大寫:
包括 水電工, 木工, 瓦工, 油漆工 ,垃圾清運費 ,材料搬運費
三、 付款方式
1、進場第一天付10%,水電管線排好經(jīng)驗收合格后付20%,泥木類工程完工,驗收合格后20%,全部完工驗收合格后40%,竣工之日后3個月5%,6個月5%。
2、全部驗收合格后一年內(nèi)如無質量問題發(fā)生,甲方提供乙方5%-10%的獎勵。
四、 設計
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可
五、 材料
1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失,其中大宗用料乙方須提前七天提報
2、 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用
3、 對于列入附件3“乙方可臨時采購的材料清單”中的輔料,乙方可在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發(fā)票
4、 乙方應驗收甲方所購建材的質量,發(fā)現(xiàn)質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失
5、 乙方應幫甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性
6、 乙方應做好材料的`保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場
7、 乙方應保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程
8、 乙方應做好對施工完成的成品保護工作
9、 未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除
10、工人有責任節(jié)約材料,超出合理范圍的視為惡意浪費,乙方須承擔相應損失。
六、 工期
從
年 月 日起至
年 月 日止,工期為
天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費 元/天
七、 材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運
八、 垃圾清運
1、 垃圾袋裝化
2、 垃圾應日日清
3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所
九、 勞動力管理
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件
2、 未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜
3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用
4、 乙方應具備在上海市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔
5、 乙方指定由
為工地現(xiàn)場負責人,聯(lián)系電話
,替補負責人為
,聯(lián)系電話
。
6、 在合同價內(nèi),乙方應提供
人次跟隨甲方挑選材料
7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員
8、 未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工
十、 施工機具
1、 乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費
2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲方承擔,在工程完工后結算
十一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火
2、 現(xiàn)場禁止吸煙
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置
4、 工人著裝必須干凈整潔
十二、維修
1、 因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在一年內(nèi)無償維修,水、電保修期為兩年。在保修期內(nèi),損壞后經(jīng)過修理部分,保修期順延,但最多不超過3年,保修期內(nèi)費用由乙方全部承擔。
2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內(nèi)趕到并維修
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除
十三、合同附件
1、 施工項目清單
2、 施工要求
3、 乙方可臨時采購的材料清單
4、 施工圖紙
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
十五、附加條款
1、 乙方應嚴格按照《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程(DBJ08-62-97)》和合同附件《施工要求》進行施工。因未按以上內(nèi)容進行施工而造成的損失由乙方負責。
2、 本工地在施工期間,施工人員的人身安全由乙方負責。
3、 乙方應負責施工現(xiàn)場的安全管理,防火、防盜,嚴格管理進入施工現(xiàn)場的人員。施工現(xiàn)場內(nèi)禁止一切火種,嚴禁在施工現(xiàn)場內(nèi)生火、吸煙。做飯必須在指定區(qū)域內(nèi)進行。
4、 乙方施工人員不得使用已經(jīng)安裝完畢的潔具、炊具以及其他設施、設備。
5、 乙方如違反2、3的規(guī)定,造成甲方設施、設備、居室等部位損壞以及其他任何損失的,均由乙方負責賠償,并承擔全部責任。
6、 本工程施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生,引起財產(chǎn)損失的,由乙方負責修復及賠償。
甲 方:
乙 方:
身份證號碼:
身份證號碼:
簽 章:
簽 章:
簽約日期:
簽約日期:
家庭裝修合同12
甲方:__________________
乙方:__________________
為裝修房屋,經(jīng)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項目
1、三個房間(兩臥室、一客廳,以下簡稱三個房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個房間的門、窗;客廳、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩子,刷漆兩次。
2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細節(jié)的`之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負責施工。
三、質量標準
施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。
四、施工期限
______年______月______日至______年______月______日,如不能按期完成,每天將處罰金______。
五、工程造價
材料由甲方提供,甲方只支付乙方裝修人工費______人民幣。
六、付款方式
工程完工后,經(jīng)甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內(nèi)一次將裝修人工費付清。
七、其它問題
裝修項目的具體要求,由甲方提出,乙方實施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
家庭裝修合同13
【案情介紹】
孫xx與白xx達成口頭協(xié)議,由白xx負責裝修孫xx的二居室商品房,工程款共計3萬元,工期1個月。孫xx付款后,白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責任,到處接活,人手常常不夠,于是白xx招募一些臨時人員幫忙,這些人員往往素質不高,或者沒有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資,故工人消極怠工,以至工程施工后3個月尚未完工,導致孫xx無法入住,不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎,造成孫xx樓下房屋漏水,造成樓下住戶支付修復費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn),裝修工程已完工部分質量嚴重不合格,存在衛(wèi)生間門歪曲,木線有縫隙,玻璃松動,整體墻面光潔度不夠、不均勻,門套歪曲不在一個平面,背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉,但是白xx不是對孫xx避而不見,就是推托責任,說裝修的問題應找木工趙**和水泥工王**而不應由其負主要責任,還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成,于是向人民法院提起訴訟,請求人民法院判決白xx退還全部工程款,并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用。
【審理結果】
人民法院接受此案后,委托建設監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定,認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元,該工程不合格部分修復費用15750元。同時,調查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照,不具備經(jīng)營資格。一審法院經(jīng)過審理,認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效,并判決如下:
1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;
2.判決白xx支付孫xx修復費15700元;
3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復費用共計6360元。
【精典評析】
本案主要涉及兩個法律問題:一是合同有效性的認定和的責任問題;二是侵權損害賠償責任的承擔。
1.合同有效性的認定及無效合同的責任劃分。
孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定,凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè),必須經(jīng)建設行政主管部門進行資質審查,并取得資質證書后,方可在資質證書規(guī)定的范圍內(nèi)承包工程!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定,凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》或者建設行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見,本案中白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程,其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應的民事行為能力而成為無效合同,根據(jù)上述法規(guī)定,該合同自始就沒有法律效力。
無效合同的法律后果有:
(1)返還財產(chǎn):合同被認定無效后,雙方應將財產(chǎn)關系回復到前的狀態(tài),已從對方取得財產(chǎn)的一方,應將其所取得的財產(chǎn)返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx,白xx本應全部予以返還,但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結合,成為孫xx房屋的添附價值,故此部分工程款無需返還,白xx應返還余下的工程款20400元。
(2)賠償損失:凡無效合同的.訂立和履行使當事人蒙受財產(chǎn)損失的,有過錯的一方應當賠償對方的損失。因白xx施工質量不合格而導致孫xx所需付出的修復費用,和因白xx施工導致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用,均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失,白xx作為此無效合同中有過錯的一方,依法應予賠償。
2.侵權損害賠償?shù)呢熑?/p>
由于施工操作的不慎,造成樓下房屋漏水,構成了對樓下居住戶的侵權,施工人員應承擔侵權責任,對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同,白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員,則白xx為施工人,應承擔此侵權責任,所以本案中要修復費用,理應償還。
家庭裝修合同14
發(fā)包方(甲方): 聯(lián)系方式:
承包方(乙方): 公司地址:
依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在協(xié)商一致就甲方的家庭居室裝飾裝修工程相關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
工程內(nèi)容及做法:詳見預算書
工程承包方式:乙方包工、包部分輔料,甲方提供部分材料。
工程期限_____天,
合同價款:本合同工程預算造價為:人民幣 元,
大寫(人民幣):_____________元;
第二條 甲方義務
提供施工期間的水、電;
負責協(xié)調施工隊與鄰里、物業(yè)之間的關系;
第三條 乙方義務
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
因乙方在施工中違反物業(yè)管理規(guī)定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
合同簽訂后,乙方指派項目經(jīng)理做為執(zhí)行工程施工的代表人。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經(jīng)理聯(lián)系,以確保工程中的`統(tǒng)一指揮和管理。
第四條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂設計變更書,明確工程變更的相關費用及工期,口頭承諾或口頭協(xié)議均視為無效;
甲方增加的施工項目,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第五條 材料的提供
除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭、管件接頭、開關等)、石材、瓷磚、潔具、燈具、廚柜、開關插座等,均由甲方購買并按時運到施工現(xiàn)場;
第六條 工期延誤
對以下原因造成竣工日期延誤,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)甲方未按時參加階段驗收而造成的工期延誤。
因甲方提供的材料、設備未能及時到場影響工期或質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第七條 質量標準
雙方約定本工程施工質量按《GB—20xx建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》標準驗收:
第八條 工程驗收和保修
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)竣工驗收。
乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,過期視為認可。
工程驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并向甲方開具工程保修單,
第九條 工程款支付方式
第一次:合同簽訂之日,支付的進度款為合同金額的60%;
第二次:隱蔽工程驗收后,支付的進度款金額為合同金額的37%;
第三次:竣工驗收合格后,支付的工程合同余款,即施工總金額的3%;
第十條 違約責任
合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成的經(jīng)濟損失由責任方負責賠償。
由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方支付工程總造價的1‰作為違約金。
第十一條 幾項具體規(guī)定
施工期間,甲方將外屋鑰匙_______把,交給乙方保管。
甲方(簽字): 乙方(蓋章):
負責人: 負責人:
年 月 日
家庭裝修合同15
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
工程項目:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程地址:_________
2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計:施工面積_________平方米。
_________室,計_________平方米;
_________廳,計_________平方米;
_________廚房,計_________平方米;
_________衛(wèi)生間,計_________平方米;
_________陽臺,計_________平方米;
_________過道,計_________平方米;
其他(注明部位)_________,計_________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:_________
5.工程總天數(shù):_________天
工程開工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
第二條 工程價款
工程價款(金額大寫)_________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
材料款_________元;
人工費_________元;
設計費_________元;
施工清運費_________元;
搬卸費_________元;
管理費_________元;
稅金_________元;
其他費用(注明內(nèi)容)_________元。
第三條 質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照上海市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監(jiān)督部門:_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條 材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條 付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)共3頁,當前第1頁123
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的`,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條 工程驗收
1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條 其他事項
1.甲方
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
指派(姓名)_________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
【家庭裝修合同】相關文章:
家庭住宅裝修合同09-17
家庭裝修合同03-17
家庭裝修合同(精選)08-01
家庭房屋裝修合同02-25
家庭裝修合同03-23
家庭裝修施工合同09-21
家庭裝修合同【精】09-06
家庭裝修合同【推薦】11-06
家庭裝修合同【薦】07-13
家庭裝修承攬合同05-29